【精品】装修合同合集八篇
在不断进步的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的装修合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
装修合同 篇1发包人：皇冠主题宾馆（以下称“甲方”）
承包人：（以下称“乙方”） 本着互利互惠的合作精神，经双方友好协商确定，甲方同意将皇冠主题宾馆装修的木工装修装饰 工程发包给乙方进行施工。依照《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经协商一致，订立本施工合同：
一、承包工程项目：皇冠主题宾馆装修的木工装修装饰
二、工程地点：城投局对面
三、承包方式：包工不包料，包工期，包机械工具，包质量，包安全。
工程计划完成时间：20xx年 月 日起开工至20xx年 月 日完工。
四、本工程为包工，乙方具体的工作范围为：所有涉及木工的装饰，列明的工序。乙方需以施工所示完成全部的木工装饰工程，如乙方实际按图施工时超出该工程量，不能以任何理由要求增加费用。
五、工程质量：符合设计图纸要求，并满足省市的规范要求。工程质量要达到优良标准。
六、工程价款及结算、以及工程款支付时间
1、工程价款：本工程实行总包人工费，必须完成前述的工程内容。 ……此处隐藏11596个字……付对方_____（100元-500元）的违约金；但因甲方的原因或经甲方书面确认的变更施工项目等原因而延长工期的除外。
第三十九条 乙方违反本合同第二十五条、第二十七条的规定，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿损失。
第四十条 乙方违反本合同第二十九条第一款的规定，甲方有权要求乙方重做或解除本合同，原工期不变，造成甲方损失的，乙方应当赔偿。
第四十一条 甲方违反第三十四条第二款的规定，造成乙方损失的，甲方应当赔偿。
第四十二条 本合同生效后，任何一方要求终止合同的，经结算已完成的工程款，提出终止合同的一方支付另一方相当于工程总价款10%的违约金后，本合同终止。
第十二章 其他
第四十三条 双方因履行本合同发生争议，协商不成的，选择以下第_____种途径解决：
（一）向_____仲裁委员会申请仲裁；
（二）向人民法院起诉。
第四十四条 本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。
甲 方：_____ 乙 方：_____
身份证号码：_____ 法定代表人：_____
委托代理人：_____ 委托代理人：_____
身份证号码：_____ 身份证号码：_____
地 址：____ 地 址：_____
电 话：_____ 电 话：_____
邮 编：_____ 邮 编：_____
日 期：_____年_____月_____日
